Типовий договір про закупівлю, рамкова угода, державний контракт
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2012 № 1223 "Про визнання такими, що втратили силу наказу Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року № 925"
набув чинності 7 грудня 2012 року. Таким чином, вкотре відкладено у довгу шухляду питання часткової стандартизації істотних умов договорів купівлі-продажу. В якості порівняння можна навести фондові торгові майданчики, на яких стандартизація договорів купівлі-продажу передбачена лише для ринків заявок, а на ринках котировок контрагенти (покупець і продавець, розпорядник і одержувач, замовник і постачальник, абоненти) домовляються щодо форм договорів.
Загальні положення про договір є розділом ІІ Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Поняття та умови договору визначаються Главою 52 ЦКУ, а укладення, зміна і розірвання договору регулюється Главою 53 ЦКУ. Водночас, окремі види зобов'язань є розділом ІІІ ЦКУ, в якому підрозділом 1 є договірні зобов'язання.
Типовий договір про закупівлю було затверджено наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 р. № 925 (скасовано з 7 грудня 2012 року).
Наказом Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. (скасовано з 7 грудня 2012 року).
Визначення предмета закупівлі надані Законом України № 2289-VI:
23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; {Пункт 23 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }. Відповідно до ст. 901 ЦКУ, договір про надання послуг є складним зобов'язанням, що складається з двох органічно поєднаних між собою зобов'язань:
1. виконавець повинен надати послугу (ч. 1 ст. 903 ЦКУ), а замовник є наділеним правом вимагати виконання цього обов'язку,
2. замовник зобов'язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов'язання врегульовується ст. 625 ЦКУ).
ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ - НА УМОВАХ ПОСТАЧАЛЬНИКА.
26)
роботи
- проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт; (пункт 26 частини першу статті 1).
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів".
РЕТРОСПЕКТИВНО ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ (ДОГОВІР ПІДРЯДУ) . Правовідносини підряду врегульовуються Главою 61 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, в якому стаття 837 дає визначення договору підряду. Укладення трудового договору (контракту, угоди) також врегульовується статтею 46 Господарського кодексу України. Договір підряду на капітальне будівництво врегульовується с таттею 318 Господар ського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV, а договір будівельного підряду - статтею 875 Цивільного кодексу України. Передання та прийняття робіт врегульовуються статтею 882 ЦКУ.
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів". Державний класифікатор ДК 003 :2010 “ Класифікатор професій ” , Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Класифікатор професій” від 28.07.2010 .
30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; (пункт 30 частини першу статті 1).
ЗАВАНТАЖИТИ:
ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ)
- НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ
.
Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею 46 Господарського кодексу України. Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦКУ, оплата товару за договором купівлі-продажу здійснюється після прийняття товару замовником або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором чи актами до нього не передбачено інше. Право вимоги оплати товару врегульовується ч. 3 ст. 692 ЦКУ, а підстави для розірвання договору передбачені ст. 651 ЦКУ.
РАМКОВІ УГОДИ ТА ГЕНЕРАЛЬНІ ЗАМОВНИКИ
Згідно пункту 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI: "рамкова угода - правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;"...
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 № 504 “Про особливості укладення рамкових угод”.
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
І ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
.
Відповідно до ч. 2 статті 13 Господарського кодексу України, "державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення , в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх господарські відносини".
Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів врегульовується статтею 10 Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року N 1798-XII, а досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів - статтею 11 ГПКУ.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ)
Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею 46 Господарського кодексу України. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120) розробляло концепцію створення і функціонування постійнодіючої економічної Ради. В структурі Міністерства є Департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Саме цей орган тривалий час врегульовував обов'язковий облік деяких зовнішньоекономічних договорів, і досі врегульовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, наприклад, на здійснення експортних операцій з металобрухтом. затвердив положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), де передбачені обов’язкові умови, що повинні зазначатися у зовнішньоекономічному договорі. Зовнішньоекономічні договори повинні укладатися двома мовами, а згідно Закону України про мови, однією з мов повинна бути українська. Превалюючою повинна бути мова країни права застосування. Кабінет Міністрів України повинен схвалити Концепцію створення та функціонування постійно діючої зовнішньоекономічної ради.
Див.: Форми документів замовника товарів, робіт, послуг (розпорядника коштів) .
Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів .
Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
.
.
Любич Андрій,
